Меню

Договор на установку охранной сигнализации на автомобиль

ПРИМЕР ДОГОВОРА НА МОНТАЖ СИГНАЛИЗАЦИИ, ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ДОГОВОР №

ОРГАНИЗАЦИЯ, в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и ОРГАНИЗАЦИЯ в лице ПРЕДСТАВИТЕЛЬ, действующего на основании ДОКУМЕНТ, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель выполнит работы по монтажу и наладке системы безопасности (охранно пожарной сигнализации, видеонаблюдения и т.п.) – далее по тексту системы, в помещениях НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС ОБЪЕКТА.

2. Объем работ, цена договора и порядок расчетов

2.1. Стоимость и объем работ по настоящему договору определяются в соответствии со сметой, являющейся неотъемлимым приложением к настоящему договору, проектной и иной прилагаемой технической декументацией. Стоимость работ составляет ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей ЧИСЛОМ копеек. В том числе НДС РАЗМЕР (или НДС не облагается).

2.2. Заказчик производит предварительную оплату работ по монтажу и наладке системы в размере ЧИСЛОМ (ПРОПИСЬЮ) рублей на основании счета исполнителя. Окончательный расчет осуществляется на основании акта выполненных работ и счета исполнителя.

3. Сроки выполнения работ

3.1. Работы по настоящему договору начинаются не позднее чем ______ срок с момента поступления предварительной оплаты на счет Исполнителя и должны быть выполнены в течение _____ рабочих дней при условии завершения в помещениях, подлежащих оборудованию системой безопасности, строительных, ремонтных или иных работ, которые не позволяют проводить одновременно с ними монтаж системы. В противном случае, срок выполнения работ продляется на время, необходимое для создания услових для проведения монтажа системы безопасности. По окончании работ стороны в _____ срок обязуются осуществить сдачу- приемку работ и подписать акт выполненных работ.

4.Права, обязанности и ответственность сторон

4.1.1. обязуется выполнить работы, указанные в пункте 1.1. настоящего договора в соответствии с действующими нормативными требованиями и технической документацией и в оговоренные в п.3.1 сроки;

4.1.2. в случае причинения в ходе выполнения работ по своей вине имущественного или иного ущерба заказчику обязуется возместить его в полном объеме на основании отдельного соответствующего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору.

4.2.1. оплачивает стоимость выполненных работ по цене и в порядке, предусмотренном п.2 настоящего договора

4.2.2. обеспечивает надлежащие условия для выполнения работ по монтажу и наладке системы безопасности, а именно: предоставляет доступ Исполнителю во все помещения объекта, подлежащие оборудованию системой безопасности, обеспечивает условия (на время проведения монтажных и наладочных работ) для размещения и хранения приборов, материалов и оборудования.

4.2.3. до момента сдачи (приемки) системы в эксплуатацию и подписания соответствующего акта, несет материальную ответственность за повреждение своими сотрудниками и (или) третьими лицами смонтированного оборудования системы сигнализации в размере стоимости работ по ее восстановлению на основании отдельного двухстороннего акта и (или) дополнительного соглашения к настоящему договору.

5. Производство работ. Гарантии.

5.1.Заказчик назначает на месте выполнения работ своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Исполнителем осуществляет контроль за ходом выполнения работ.

5.2 Исполнитель гарантирует соответствие смонтированной им аппаратуры требованиям нормативно- технической документации и работоспособность системы безопасности в течение СРОК, при условии соблюдения заказчиком правил эксплуатации системы.

6.Порядок расторжения договора

6.1 . Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

7.3. Меры ответственности сторон и порядок разрешения споров, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

7.4. В течение срока действия настоящего договора стороны могут заключать дополнительные соглашения, являющиеся приложениями к настоящему договору.

7.5 Все претензии по настоящему договору каждой из сторон должны быть предъявлены в письменном виде и рассмотрены в _____ срок с момента получения их другой стороной.

7.6 К настоящему договору прилагаются: (ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ)

8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ОРГАНИЗАЦИЯ- исполнитель
ИНН _____, КПП ______
АДРЕС
Р/С _______
БАНК
БИК и иные реквизиты БАНКА
Исполнитель______________ Фамилия И.О.

ОРГАНИЗАЦИЯ- заказчик
ИНН _____, КПП ______
АДРЕС
Р/С _______
БАНК
БИК и иные реквизиты БАНКА
Заказчик______________ Фамилия И.О.

© 2010-2020 г.г.. Все права защищены.
Материалы, представленные на сайте, имеют ознакомительно-информационный характер и не могут использоваться в качестве руководящих документов

источник

Договор подряда на установку охранной сигнализации

ДОГОВОР N ___ на установку охранной сигнализации

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по установке охранной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.

Читайте также:  С какого косгу установка пожарной сигнализации

1.2. Условия выполнения работ:

Установка охранной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативного акта «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78.145-93». Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора (Приложение N ___).

По настоящему Договору устанавливаются охранные извещатели следующих типов: _______________________ в количестве ____________ в следующих местах: ____________________________, используемые методы монтажа ____________________________.

1.3. Работа по данному Договору выполняется иждивением Исполнителя — из его материалов, его силами и средствами.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ по установке охранной сигнализации составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС — _____ (__________) руб. Стоимость работ подтверждается __________.

2.2. Заказчик оплачивает услуги в следующем порядке:

Сроки оплаты: ____________________________________________.

2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика.

3. СРОКИ

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.

Сроки выполнения работ по Договору:

Начальный срок — «___»___________ ____ г.

Конечный срок — «___»___________ ____ г.

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1.1. Оплатить выполненную работу в размере, порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

4.1.2. Своевременно предоставить Исполнителю заявку на установку охранной сигнализации (Приложение N ___). Заявка подается с __________ до __________ в виде ____________________ следующим способом: _________________________.

4.1.3. Принять по Акту приема-сдачи работы по установке охранной сигнализации (Приложение N ___).

4.2.1. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения Договора, уплатив Исполнителю часть установленной настоящим Договором цены пропорционально части работы, выполненной Исполнителем, и возместив Исполнителю убытки, причиненные прекращением Договора.

4.2.2. Проверять ход и качество выполняемой работы по настоящему Договору, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя.

4.2.3. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению договора или выполняет ее настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

4.2.4. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Исполнителю разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Исполнителем в назначенный срок этого требования отказаться от договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Исполнителя, а также потребовать возмещения убытков.

4.3.1. Предоставлять Заказчику на основании его запроса в течение _____ дней документацию по установке охранной документации.

4.3.2. Проводить работы, указанные в п. 1.2 Договора, в соответствии с заявкой Заказчика с __________ до __________.

4.3.3. Исполнитель имеет (или: не имеет) право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору. В этом случае ответственность за качество и сроки проведения работ третьими лицами возлагается на Исполнителя.

4.3.4. Выполнить работы в соответствии с заданием Заказчика и настоящим договором с надлежащим качеством.

4.3.5. При готовности результата работ к сдаче известить об этом Заказчика в _______________ срок.

4.3.6. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

— иных не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.4.1. Привлекать третьих лиц для исполнения обязательств по настоящему Договору. Исполнитель несет ответственность за действия третьих лиц, выполняющих работу по настоящему Договору, как за свои собственные.

4.4.2. В случае досрочного выполнения работ предупредить об этом Заказчика и согласовать с ним дату приема-передачи результата работ.

4.4.3. В случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Исполнитель сохраняет право на уплату ему указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере _____________________.

5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п. 2.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере ____________________.

5.3. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Читайте также:  Специалист по установке сигнализаций обучение

6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

6.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.

6.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

7.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.4.1. Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты (Приложение N ___).

7.4.2. Заявка на установку охранной сигнализации (Приложение N ___).

7.4.3. Акт приема-сдачи работы по установке охранной сигнализации (Приложение N ___).

источник

Договор на установку охранной сигнализации

Образец документа:

ДОГОВОР на установку охранной сигнализации

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по установке охранной сигнализации, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти работы.

1.2. Условия выполнения работ:

Установка охранной сигнализации осуществляется в соответствии с проектно-сметной документацией (проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты) и на основании нормативного акта «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ. РД 78.145-93». Проект производства работ, техническая документация предприятий-изготовителей, технологические карты являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.

По настоящему Договору устанавливаются охранные извещатели следующих типов: _______________________ в количестве ____________ в следующих местах: ____________________________, используемые методы монтажа ____________________________.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ по установке охранной сигнализации составляет _____ (__________) руб., в том числе НДС — _____ (__________) руб. Стоимость работ подтверждается __________.

2.2. Заказчик оплачивает услуги в следующем порядке:

Сроки оплаты: ____________________________________________.

2.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Исполнителем расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета банка Заказчика.

3. СРОКИ

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими принятых на себя обязательств.

Сроки выполнения работ по Договору:

Начальный срок — «___»___________ ____ г.

Конечный срок — «___»___________ ____ г.

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения указанного срока по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, указанных в п. 3.1 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты неустойки в размере _____________________.

4.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных п. 2.2. настоящего Договора, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплаты пени в размере ____________________.

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Спорные вопросы по настоящему Договору, если они не урегулированы Сторонами путем переговоров, решаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

источник

Договор на монтаж охранной сигнализации

на монтаж охранной сигнализации

г. Москва «__» ______ 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью Эксперт», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно и по отдельности именуемые «Стороны», заключили настоящий договор на монтаж охранной сигнализации (далее – «Договор») о нижеследующем:

1.1. По настоящему Договору Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется поставить средства охранной сигнализации (комплект «_______________» с расширением:_____________________________) и оборудовать ими помещение Заказчика, находящееся по адресу: _____________________________________________________________________________ (далее – «Объект»), в соответствии с проектом, предварительно подготовленным Исполнителем и согласованным с Заказчиком. Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить согласованную Договором стоимость в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора.

Проект охранной сигнализации (планы расположения оборудования) прилагается к настоящему договору (Приложение ).

Состав и комплектность поставляемых Исполнителем средств указаны в Приложении №2 к настоящему Договору.

Расчет стоимости комплекта «___________________» с дополнительными возможностями и установкой – Приложение к Договору.

После выполнения своих обязательств, указанных в п. 4 настоящего Договора, Стороны подписывают Акт сдачи-приемки выполненных монтажных работ согласно Приложению №4 к Договору.

1.2. Срок выполнения работ по установке охранной сигнализации составляет 1 (один) рабочий день.

2.1.Стоимость работ, выполняемых Исполнителем на основании настоящего Договора составляет ______________ (__________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере ____________ (___________________) рубль 00 копеек.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖЕЙ

Читайте также:  Aps установка сигнализации 3700

3.1. Оплата по Договору Исполнителю производится Заказчиком за фактически выполненные работы в день установки охранной сигнализации и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных монтажных работ на сумму: ________________________ (____________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% в размере __________________ (__________________________) рубль 00 копеек.

3.3. Форма оплаты — безналичная путем перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации на расчетный счет Исполнителя.

Доставить оборудование охранной сигнализации по адресу, указанному в п. 1.1. Договора, в течение 5 рабочих дней с момента подписания Сторонами Договора (конкретная дата поставки и монтажа согласуется с Заказчиком).

Выполнить монтаж оборудования на Объекте Заказчика в соответствии с проектом, предварительно подготовленным Исполнителем и согласованным с Заказчиком, настройку системы. Обучить пользованию системой охранной сигнализации представителей Заказчика в день выполнения работ на Объекте. По окончании работ предоставить Заказчику инструкцию по пользованию системой, в которой отражаются вопросы: как поставить на охрану и снять с охраны, как направить сообщения (команды) системе, к кому обращаться — контакты Исполнителя. Все указанные работы выполнить в течение 1 (одного) рабочего дня. В процессе эксплуатации охранной сигнализации оказывать Заказчику техническую поддержку:

— бесплатные консультации по телефону и e-mail;

— ремонт либо замена вышедшего из строя оборудования с выездом специалиста для устранения неполадок в период гарантии 1 год.

Заказчик обязуется: Обеспечить доступ Исполнителя на Объект Заказчика и проведение работ по п.1.1. Договора. Оплатить согласованную Договором стоимость в соответствии с п. 2.1. настоящего Договора в порядке, указанном в п.3. Договора. Принять оборудование охранной сигнализации и работы по монтажу и настройке системы.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ РАБОТ

5.1. Каждая Сторона должна исполнять свои обязанности, вытекающие из настоящего Договора, надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении своих обязательств.

5.2. Исполнитель гарантирует, что качество материалов и работ будет соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к таким материалам.

5.3. Сдача работ Исполнителем и приемка их Заказчиком оформляются Актом сдачи-приемки выполненных монтажных работ (Приложение к Договору), который подписывается обеими Сторонами.

5.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.

5.5. Гарантийный срок на выполненные работы и установленное Исполнителем оборудование составляет один год с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ. В течение гарантийного срока Исполнитель обязуется заменить или произвести ремонт вышедшего из строя оборудования в срок не более пяти рабочих дней с момента уведомления Исполнителя о неполадке. При этом гарантийный срок продлевается на срок, в течение которого оборудование не работало надлежащим образом. Гарантия не распространяется на неполадки, которые возникли по вине Заказчика (внешние либо внутренние повреждения оборудования, вызванные действиями Заказчика) либо наступления форс-мажорных обстоятельств (возникновение пожаров, наводнений, землетрясений, ураганов и любых других стихийных бедствий).

5.6. В период гарантийного срока при невыполнении Исполнителем своих обязательств Заказчик вправе устранить недостатки выполненных по Договору работ своими силами или с привлечением третьих лиц, а Исполнитель обязан возместить Заказчику все понесенные при этом расходы.

5.7. Все дефекты оформляются письменно путем составления акта комиссией состоящей из представителей Заказчика и Исполнителя, в течение 3-х дней после обращения Заказчика. В случае если представитель Исполнителя не явился для составления соответствующего акта, Заказчик вправе составить, указанный акт в одностороннем порядке.

5.8. После подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных монтажных работ к Заказчику переходит вся ответственность за ее эксплуатацию, риски утраты и/или повреждения.

6. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ

6.1. Все вопросы, возникающие в связи с Договором, будут разрешаться сторонами путем переговоров.

6.2. При невозможности разрешения споров путем переговоров, дело передается в Арбитражный суд г. Москвы, в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.1. Для целей удобства в Договоре под Сторонами также понимаются их уполномоченные лица, а также их возможные правопреемники.

7.2. Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.3. Контактный телефон для связи с Исполнителем 8 (495) 532-52-62, с 10-00 до 18-00, кроме выходных и праздников. В пятницу до 17-00.

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств.

Проект охранной сигнализации (Приложение ). Состав и комплектность средств охранной сигнализации (Приложение ). Расчет стоимости комплекта «_____________________» с дополнительными возможностями и установкой (Приложение ). Акт сдачи-приемки выполненных монтажных работ (Приложение ). Лицензия МЧС России на монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем охранно-пожарной сигнализации (Приложение ).

Исполнитель:

Юр. Адрес: 115230 г. Москва, Каширское шоссе, дом 12

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector