Меню

Договор установка системы пожарной сигнализации

Договор на выполнение работ по монтажу системы автоматической охранно-пожарной сигнализации

к Извещению №1-ОПБ от «16» февраля 2011 г.

на выполнение работ по монтажу системы автоматической охранно-пожарной сигнализации

Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России», именуемое в дальнейшем «Заказчик», Марий Эл – филиала » , действующей на основании Положения об УФПС Республики Марий Эл – филиале », доверенности от 20 декабря 2010 года № 000/ЮД, с одной стороны, и _________________________________________________________________, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________________________________________, действующего на основании _______________________________________________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам размещения заказа путем проведения запроса котировок (Протокол от «___» ______________ 2011 года № ________), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить в установленный настоящим Договором и приложениями к нему срок за свой риск собственными силами, средствами и материалами комплекс работ:

по монтажу системы автоматической охранно-пожарной сигнализации, Заказчика – помещении отделения почтовой связи __________ _________________почтамта УФПС Республики Марий Эл – филиала », расположенном по адресу: ______________________________ (далее по тексту именуемом «Объект») в соответствии с условиями настоящего договора и локальным сметным расчетом (Приложение к договору), а Заказчик обязуется принять эти работы и уплатить стоимость, установленную настоящим Договором.

1.2. Объем и стоимость работ определяются локальным сметным расчетом (далее по тексту – «локальный сметный расчет»).

Работы должны быть начаты в течение пяти дней с даты подписания договора.

Работы должны быть закончены не позднее, чем через десять дней после начала выполнения работ.

1.4. На момент заключения настоящего договора Заказчиком предоставляется Подрядчику следующая документация, необходимая для проведения работ: Согласованный и утвержденный Заказчиком локальный сметный расчет на комплекс работ.

2.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет _____________ (__________________) рублей __________ копеек. Стоимость определена на основании локального сметного расчета и складывается из стоимости работ, материалов Подрядчика и включает компенсацию всех издержек Подрядчика, связанных с выполнением работ по настоящему договору, и причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Стоимость работ по договору является фиксированной на весь срок действия договора и изменению не подлежит.

3. Права и обязанности сторон.

3.1.1. Выполнить весь комплекс работ в соответствии с утвержденным локальным сметным расчетом в объеме и в сроки, установленные настоящим договором, и передать выполненные работы Заказчику в состоянии, позволяющем осуществлять нормальную эксплуатацию Объекта;

3.1.2. выполнить скрытые работы, которые невозможно проверить внешним осмотром и контрольным обмером при составлении формы КС-2, и сдать Заказчику (ответственному лицу, осуществляющему технический надзор) перед последующими работами с составлением актов на скрытые работы.

3.1.3. поставить на Объекты необходимые для выполнения работ материалы, конструкции и комплектующие изделия, осуществить приемку, разгрузку, складирование; выбирать материалы и оборудование для выполнения работ в соответствии с локальным сметным расчетом;

3.1.4. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, в том числе строительных и ремонтных работ, пожарной безопасности и охране Объекта, требований законодательства об охране труда;

3.1.5. немедленно информировать Заказчика о любых обстоятельствах, которые могут повлечь несоблюдение сроков выполнения работ;

3.1.6. исполнять полученные в ходе проведения работ указания Заказчика;

3.1.7. информировать Заказчика о заключении договоров субподряда для выполнения работ по настоящему договору, и обеспечить контроль за ходом выполняемых субподрядчиками работ.

3.1.8. нести перед Заказчиком ответственность за ненадлежащее выполнение субподрядчиками работ по настоящему договору.

3.2.1. обеспечить доступ персонала Подрядчика на все необходимые для проведения работ площади, а также создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ;

3.2.2. на момент заключения настоящего договора передать Подрядчику документацию, перечень которой установлен в п.1.4. настоящего договора;

3.2.3. осуществлять приемку выполненных работ, в том числе скрытых немедленно, после получения сообщения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ;

3.2.4. оплатить стоимость, определенную п.2.1. настоящего договора, в порядке и в сроки, установленные настоящим договором;

3.2.5. обеспечить необходимые условия для выполнения работ на Объектах и хранения оборудования и инструмента;

3.2.6. если при осуществлении контроля и надзора Заказчик обнаружит отступления от условий настоящего договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные недостатки, он обязан немедленно известить об этом Подрядчика.

3.3.1. самостоятельно определять способ и порядок выполнения работ;

3.4.1. Осуществлять контроль и надзор за выполнением работ;

3.4.2. Приостанавливать или запрещать производство работ, выполняемых с нарушением СНиП и норм действующего законодательства;

3.4.3. Отклонить предложение Подрядчика о привлечении к участию в строительстве субподрядчика при наличии на то серьезных оснований, направив в 5-ти дневный срок мотивированный отказ;

Читайте также:  Оборудование gsm для установки сигнализации

3.4.4. Предъявлять к Подрядчику требования по всем вопросам, возникающим в связи с привлечением к участию в строительстве субподрядчика, в том числе и по недостаткам строительных работ, произведенных последним.

4.1. Заказчик назначает на Объекте своего представителя, который осуществляет контроль и надзор за выполнением работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов и подтверждает подписанием необходимую исполнительную документацию.

Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ и во все помещения Объектов в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

4.2. Подрядчик гарантирует, что качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, применяемых им для производства работ, будут соответствовать стандартам, техническим условиям и будут иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество.

4.3. При подготовке освидетельствования скрытых работ, приемки отдельных ответственных конструкций, пуско-наладочных и иных работ, требующих проведения приемо-сдаточных испытаний, Подрядчик по мере их готовности письменно информирует Заказчика за два рабочих дня до планируемых мероприятий.

Если освидетельствование скрытых работ выполнено без подтверждения Заказчика или он не был информирован об этом или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика и восстановить ее.

4.4. Если Заказчик обнаружит, что какие-либо работы выполнены с нарушением требований, предъявляемых к качеству такого рода работ, Подрядчик обязуется своими силами и без увеличения стоимости настоящего договора выполнить эти работы заново для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в согласованный срок не исправит недостатки, Заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения недостатков с отнесением расходов по такой деятельности на счет Подрядчика.

4.5. После завершения работ Подрядчик сдает выполненные работы Заказчику по акту, который должен содержать следующие сведения: ссылку на настоящий договор, дату и место его подписания, место выполнения работ, наименование выполненных работ, подтверждение соответствия указанных работ условиям договора, технической документации и локальным сметным расчётам, перечень передаваемой Заказчику исполнительной документации, фамилии и подписи уполномоченных представителей сторон. После приемки работ Заказчиком Подрядчик предъявляет Заказчику в течение 5 (пяти) дней акт сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2. При приемке скрытых работ оформляется акт на скрытые работы.

4.6. Если в процессе приемки работ будут обнаружены их недостатки, по согласованию Заказчика и Подрядчика составляется соответствующий акт, в котором указываются перечень необходимых доработок и сроки для их исполнения. При уклонении Подрядчика от подписания акта, Заказчик составляет его в одностороннем порядке. При не устранении Подрядчиком недостатков в определенные сроки, Заказчик имеет право устранить недостатки силами третьих лиц либо самостоятельно с отнесением затрат на Подрядчика.

4.7. Устранение недостатков работ фиксируется сторонами в соответствующем акте, после подписания которого Объекты передаются для эксплуатации Заказчику.

5.1. Расчеты по настоящему договору производятся в течение 10 (десяти) рабочих дней на основании выставленного счета на оплату после наступления всех нижеперечисленных событий:

— подписание сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ и акта о вводе охранно-пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре в эксплуатацию;

— устранение выявленных недостатков работ;

— передача Подрядчиком Заказчику в полном объеме исполнительной документации на выполненные работы;

— получение Заказчиком оригинала счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями ст.169 НК РФ и Постановления Правительства РФ от 01.01.2001г. № 000 (в ред. ).

5.2. Платеж за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Оплата считается произведенной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

5.3. По окончанию выполнения обязательств по настоящему договору, стороны проводят сверку взаиморасчётов. Акт сверки направляется по почте заказным письмом с уведомлением о вручении другой стороне либо другим способом документально подтверждающим факт получения другой стороной Акта сверки. В случае неполучения ответа от другой стороны в течение 1 месяца с момента получения им Акта сверки, баланс расчётов между Сторонами по данным акта сверки взаиморасчётов считается подтверждённым на дату составления акта.

6.1. Сторона несет ответственность за убытки, причиненные другой стороне неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по настоящему договору. Убытки возмещаются в полной сумме сверх неустойки (пени, штрафа).

6.2. Неустойка уплачивается Заказчиком Подрядчику за следующие допущенные им нарушения договорных обязательств:

— за задержку расчетов за выполненные работы уплачивается пеня в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

Читайте также:  Логан 2 установка сигнализации без can

6.3. Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку за следующие допущенные им нарушения своих обязательств:

— за нарушение сроков начала и окончания работ уплачивается пеня в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки выполнения Подрядчиком своих обязательств;

— за задержку устранения дефектов в работах и конструкциях против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика — односторонним актом, уплачивается пеня в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации за каждый день просрочки.

6.4. Уплата неустойки (пени, штрафа), а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения обязательств в натуре.

6.5. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия, действия органов государственной власти, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.

Сторона, которая не исполняет своего обязательства по причине действия обстоятельств непреодолимой силы, немедленно должна известить другую сторону о наличии препятствия и его влиянии на исполнение обязательств по договору.

6.6. Начисление пени является правом, но не обязанностью стороны. Если пени не предъявлены, их размер равен нулю.

— выполнение всех работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;

— качество выполнения всех работ в соответствии с требованиями передаваемой Подрядчику технической документации и действующими нормами;

— своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объектов после приемки результата работ.

7.2. Срок гарантии на выполненные работы устанавливается в 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения их со стороны третьих лиц, что должен доказать Подрядчик.

Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то гарантийный срок прерывается на период, в течение которого Объект не мог эксплуатироваться по причине допущенных дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.

8. Изменение и расторжение Договора.

8.1. Настоящий договор может быть изменен в любое время в течение срока его действия по инициативе любой из сторон.

8.2. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут по соглашению сторон.

8.3. Заказчик вправе требовать досрочного расторжения настоящего договора в следующих случаях:

— аннулирование либо приостановление действия лицензии Подрядчика, либо издание государственными органами в рамках действующего законодательства нормативных правовых актов, лишающих Подрядчика права осуществлять деятельность по данному виду работ;

— задержка Подрядчиком начала работ или просрочка сдачи результатов работ Заказчику более чем на один месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

— нарушение Подрядчиком условий настоящего договора и строительных норм и правил, ведущее к снижению качества работ, предусмотренных технической документацией.

8.4. Подрядчик вправе требовать расторжения настоящего договора в случае утраты Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.

8.5. Сторона, выступающая с инициативой досрочного расторжения настоящего договора, направляет другой стороне письменное уведомление не менее чем за 10 (десять) дней до даты предполагаемого расторжения. При расторжении договора стороны составляют соответствующее двустороннее соглашение.

8.6. При досрочном расторжении настоящего Договора Объекты передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.

8.7. При расторжении настоящего договора по вине одной из сторон виновная сторона возмещает другой стороне убытки, причиненные досрочным расторжением договора.

8.8. Досрочное расторжение договора не означает прекращения обязательств сторон, вытекающих из произведенных работ, а также не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушения, допущенные при производстве работ, которые обнаружатся в процессе дальнейшего производства работ на объекте. Устранение вышеуказанных нарушений производится за счет Подрядчика.

9.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным соглашением сторон, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью договора.

9.2. В случае недостижения договоренности по спорным вопросам, спор, вытекающий из настоящего договора, подлежит рассмотрению в Арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

10.1. Настоящий договор считается заключенным с момента подписания его уполномоченными представителями сторон и действует до полного выполнения сторонами обязательств по договору.

10.2. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному договору, теряют силу, если они противоречат настоящему договору.

Читайте также:  Установка автомобильной сигнализации обучение

10.3. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ, компенсирует Подрядчик.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

10.5. Любые договоренности между Заказчиком и Подрядчиком, влекущие за собой новые обстоятельства, права и обязанности сторон, которые не определены настоящим договором, должны быть письменно подтверждены сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

10.6. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

10.7. Любые указанные в настоящем договоре приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора. Любой документ, составленный и подписанный сторонами во исполнение, изменение и дополнение настоящего договора, в котором будет указано, что он является приложением к настоящему договору, также становится неотъемлемой частью последнего.

10.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.1. Приложение — Локальный сметный расчет.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

г. Москва, Варшавское шоссе

УФПС Республики Марий Эл – филиал »

адрес: г. Йошкар-Ола, ул. Советская, д. 140,

, р/с № в Марийском филиале АКБ «Связь-банк»,

Директор УФПС Республики ______________________

источник

Как составить договор на обслуживание пожарной сигнализации

Договор на техническое обслуживание систем пожарной сигнализации относится к договору возмездного оказания услуг.

По договору техобслуживания систем пожарной сигнализации одна сторона (исполнитель) обязана по заданию другой стороны (заказчика) осуществить техническое обслуживание систем пожарной сигнализации (оказать услуги), а заказчик в свою очередь должен принять и оплатить услуги.

Законодательное регулирование отношений в области оказания услуг осуществляется главой 39 Гражданским кодексом РФ. Кроме ГК РФ, отношения по техническому обслуживанию также регулируются и другими нормативными актами, устанавливающими специальные требования к конкретным видам оказываемых услуг, например, Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Законом РФ «О защите прав потребителей и т.п.

Пожарная сигнализация предназначена для своевременного обнаружения места возгорания и формирования управляющих сигналов для систем оповещения о пожаре, пожаротушения и дымоудаления.

Техобслуживание систем пожарной сигнализации проводится с целью поддержания работоспособного состояния систем пожарной сигнализации в процессе эксплуатации путём периодического проведения работ по их профилактике и контролю технического состояния, устранения характерных неисправностей, определённых эксплуатационной документацией и типовыми технологическими регламентами технического обслуживания.

Основными видами периодических работ по техническому обслуживанию являются:

  • Внешний осмотр — контроль технического состояния (работоспособно-неработоспособно, исправно-неисправно) при участии органов чувств и, в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния системы по внешним признакам;
  • Проверка работоспособности — определение технического состояния путём контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определённых назначением;
  • Профилактические работы — работы планово-предупредительного характера для поддерживания системы в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов, выработавших ресурс или пришедших в негодность.

При заключении договора технического обслуживания систем пожарной сигнализации в предмете договора необходимо конкретизировать виды и объем осуществляемых услуг. Это является существенным условием договора.

Договор технического обслуживания носит длящийся характер, потому что техническое обслуживание предусматривает периодическое совершение повторяющихся действий.

Стоимость оказания услуг по техническому обслуживанию определяется сторонами в договоре.

Договор технического обслуживания систем охранной сигнализации заключается в простой письменной форме. Он может быть заключен устно, если договор исполняется при самом его совершении. Однако, согласно ст. 162 ГК РФ несоблюдение простой письменной формы договора лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение договора и его условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства.

В соответствии с п.п. 15 п. 1 ст. 12 федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений подлежит лицензированию.

В типовом договоре технического обслуживания систем пожарной сигнализации используются следующие приложения:

  • Перечень услуг, оказываемых по договору;
  • Задание;
  • График платежей;

В образце договора технического обслуживания систем пожарной сигнализации используются следующие сопутствующие документы:

  • Акт сдачи-приёма работ (услуг);
  • Отчёт исполнителя;
  • Отчёт о расходах исполнителя;
  • Дополнительное соглашение;
  • Протокол разногласий;
  • Протокол согласования разногласий.

Образец типового договора на обслуживание пожарной сигнализации

источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector