Договор бытового подряда
Номер Заявки _________________________________
г. Москва « » _____________ 2018 года
ООО «_________________________________», в лице ________________________________,
(должность, Ф.И.О.)
действующего на основании ___________________________________________________________,
(устава, положения, доверенности)
выполняющее функции «Подрядчика» («Исполнителя», «Сервисного центра») в рамках Проекта «Единая платформа по обеспечению деятельности, связанной с ремонтом компьютерной и коммуникационной техники «Чудо техники», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и Физическое лицо – гражданин («Пользователь», «Потребитель»), принявшее (акцептовавшее) Публичную оферту Проекта «Единая платформа по обеспечению деятельности, связанной с ремонтом компьютерной и коммуникационной техники «Чудо техники»____________________________________________,
(Ф.И.О.)
именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно или раздельно именуемые «Стороны» или «Сторона» соответственно, заключили настоящий Договор бытового подряда (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется по заданию (заявке) Заказчика выполнить работу по диагностике и ремонту компьютерной и коммуникационной техники (далее – работа по диагностике и ремонту Техники) Заказчика и сдать результат Заказчику в срок, дополнительно конкретизированный и уточненный Сторонами настоящего Договора после диагностики, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Виды, сроки и цена работ по диагностике и ремонту Техники, иные, не оговоренные в тексте настоящего Договора условия, конкретизируются и уточняются Сторонами настоящего Договора для его исполнения путем согласования и подписания Актов:
— приема-передачи;
— о результатах диагностики (электронная форма);
— выполненных работ;
— выездного ремонта,
которые являются неотъемлемыми частями настоящего Договора.
2. Сроки и условия выполнения работы
2.1. Подрядчик обязуется выполнить работу по диагностике Техники в течение 24-х часов с момента:
— проведения внешнего осмотра, если Подрядчик при осмотре не выявит расхождений с Актом приема-передачи Техники;
— согласования Сторонами внешнего осмотра, если Подрядчик при проведении внешнего осмотра выявит расхождения с Актом приема-передачи Техники.
2.2. Подрядчик обязуется выполнить работу по ремонту Техники в течение 3 (трех) дней (установка лицензионного программного обеспечения — в течение 2 (двух) дней с момента согласования сторонами Акта о результатах диагностики (электронная форма).
2.3. В случае быстрого ремонта на пункте приема/выдачи Подрядчик обязуется выполнить работу по ремонту в течение 1 (одного) часа с момента согласования Сторонами Акта о результатах диагностики.
2.4. В случае выездного ремонта Подрядчик обязуется выполнить работу по ремонту в течение 2 (двух) часов с момента согласования Сторонами Акта выездного ремонта.
3. Цена работы и порядок оплаты
3.1. Цена работы по диагностике Техники определяется на основании направленной Заказчиком заявки (задания) в соответствии с общим прайс-листом цен и конкретизируется Актом о результатах диагностики.
Общий прайс-лист цен размещается на соответствующей странице Сайта «Чудо техники».
Цена работы по диагностике Техники является фиксированной и изменению не подлежит.
3.2. Цена работы по ремонту Техники определяется и конкретизируется по результатам диагностики в соответствии с общим прайс-листом цен и отражается в Акте о результатах диагностики или Акте выездного ремонта.
Общий прайс-лист цен размещается на соответствующей странице Сайта «Чудо техники»
Цена работы по ремонту Техники, определённая Актом о результатах диагностики, является фиксированной и изменению не подлежит.
Подрядчик не имеет права на получение с Заказчика процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, за пользование суммой отсрочки (рассрочки) оплат.
3.3. Цена необходимых запасных частей, программ и т.п., которые Подрядчик должен заказывать и приобретать у третьих лиц, определённая Актом о результатах диагностики, является ориентировочной.
3.4. Способы оплаты:
— Наличными денежными средствами;
— Безналичной оплатой (в безналичном порядке).
4. Приемка выполненной работы
4.1. Заказчик обязан осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от настоящего Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
Недостатки должны быть описаны в Акте выполненных работ либо в ином документе или оговорены иным образом. В таком случае, Заказчик может воспользоваться правами, предоставленными действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик обязуется ознакомиться с Актом выполненных работ, подписать (согласиться с ним) либо не подписать (не согласиться с ним) и получить свою Технику обратно в течение 3 (трех) календарных дней с момента получения извещения о завершении работы по ремонту Техники.
4.3. В случае неявки Заказчика за получением результата работы, выполненной по настоящему Договору, или иного уклонения Заказчика от его приемки Подрядчик вправе, письменно предупредив Заказчика, по истечении двух месяцев со дня такого предупреждения продать результат работы за разумную цену, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести в депозит в порядке, предусмотренном статьёй 327 Гражданского кодекса Российской Федерации.
5. Ответственность сторон
5.1. Меры ответственности Сторон по настоящему Договору применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории Российской Федерации.
5.2. В соответствии с абзацем 5 пункта 1 статьи 35 Закона РФ «О защите прав потребителей» в случае полной или частичной утраты (повреждения) логистической компанией или Подрядчиком Техники, принятой от Заказчика, Подрядчик обязан в трехдневный срок заменить её однородной Техникой аналогичного качества, а при отсутствии однородной Техники аналогичного качества — возместить Заказчику двукратную цену утраченной (поврежденной) Техники, а также расходы, понесенные Заказчиком.
6. Изменение и расторжение договора
6.1. Стороны вправе в любое время изменить либо расторгнуть Договор по взаимному соглашению.
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любое время при условии оплаты Подрядчику фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору.
7. Разрешение споров
7.1. В случае возникновения вопросов и претензий со стороны Заказчика, он может обратиться к Оператору проекта через звонок в колл-центр или через форму обратной связи на Сайте «Чудо техники» либо непосредственно к Подрядчику.
7.2. Все споры урегулируются Сторонами по настоящему Договору путём переговоров, а в случае не достижения соглашения – передаются на рассмотрение в суд в соответствии с правилами подведомственности и подсудности, установленными законом.
Урегулирование Сторонами споров по настоящему Договору путём переговоров проводится, в том числе через «Центр компетенции» Оператора проекта.
8. Заключительные положения
8.1. Настоящий Договор вступает в силу:
8.1.1. для работ по диагностике Техники – с момента подписания Акта приема-передачи Техники, распространяет своё действие на правоотношения, возникшие до подписания данного Акта и действует до момента надлежащего исполнения обязательств Сторонами: выполнения работы и сдачи ее результата Подрядчиком, принятия результата работы и его оплаты Заказчиком;
8.1.2. для работ по ремонту Техники – с момента подписания Акта о результатах диагностики, распространяет своё действие на правоотношения, возникшие до подписания данного Акта и действует до момента надлежащего исполнения обязательств Сторонами: выполнения работы и сдачи ее результата Подрядчиком, принятия результата работы и его оплаты Заказчиком
8.2. Стороны по настоящему Договору пришли к соглашению, что подписание заявки (задания) Заказчиком, подписание Заказчиком Акта о результатах диагностики (согласие Заказчика с Актом), составленных в электронных формах в виде электронных документов, возможно посредством простой электронной подписи через Мобильное приложение Пользователя и личный кабинет на сайте проекта «Чудо техники».
Стороны по настоящему Договору пришли к соглашению, что использование простой электронной подписи в вышеназванных электронных документах порождает юридические последствия, аналогичные использованию собственноручных подписей в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и заявка, Акт о результатах диагностики, подписанные простой электронной подписью, равносильны документам, составленным в письменной форме.
8.3. Заказчик дает свое безоговорочное согласие на обработку своих персональных данных, в том числе третьими лицами, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных» исключительно для совершения всех необходимых действий, связанных с выполнением настоящего Договора.
8.4. Информация о Заказчике, содержащаяся в заявке, приложениях к настоящему Договору после их заполнения, является конфиденциальной, не подлежит раскрытию для третьих лиц (кроме логистической компании, Оператора проекта, контакт-центра).
8.5. Подрядчик, Логистическая компания, Оператор проекта, контакт-центр (их сотрудники) не вправе разглашать персональные данные, конфиденциальную информацию о Заказчике без его согласия, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
8.6. Заказчик при регистрации на сайте «Чудо техники» — https://ct.mos.ru – должен ознакомиться с Правилами выполнения работ по договору бытового подряда.
8.7. Информация о Подрядчике, иная информация (условия) по Договору находится на соответствующих страницах сайта «Чудо техники» — https://ct.mos.ru — или Личном кабинете Заказчика.
Заказчик
Данные из документа (паспорта), удостоверяющего личность гражданина (Заказчика):
Ф.И.О.:__________________________________
_________________________________________
Адрес регистрации:_______________________
_________________________________________
Телефон:_________________________________
Подрядчик
Наименование:____________________________
_________________________________________
_________________________________________
Ф.И.О.
_________________________________________
источник
Договор
на монтаж оборудования
…………………………………………………………………………………………. в лице
(наименование организации, индивидуальный предприниматель)
…………………………………………,действующего на основании ..…………..……………….
………………………………………..………. …, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», и
……..…………………………………………………………………………………………. в лице
(наименование организации, индивидуальный предприниматель)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:
1.1. Исполнитель обязуется произвести осуществить монтаж, подключение, тестирование и наладку оборудования на объекте Заказчика (далее по тесту – Объект), расположенном по адресу:
а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
1.2. Объемы и виды работ по монтажу и наладке оборудования перечислены в техническом задании (приложении №1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Сумма договора и порядок оплаты
2.1. Сумма договора …………………. …. ………………………………. ……… и составляет
(согласно прилагаемой смете / является договорной)
в т.ч. ……………….. % НДС. Сумма НДС монтажа составляет
2.2. Сумма договора ………….. в себя …………………………………………………. ……..…
( включает / не включает ) (обучение персонала Заказчика работе на оборудовании)
2.3. Заказчик производит Исполнителю оплату работ в следующем порядке:
…………………………………………………………………………………. …..……………. …
(этап № 3 оплата при (в течение …. дней) подписании акта приема-передачи работ)
2.4. Оплата выполненных работ Заказчиком производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.5. Платежные обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания денежных средств с его расчетного счета.
3. Срок действия договора
3.1. Договор вступает в силу с ……………………………. ……..…………………………………
(дата или событие)
3.2. Исполнитель обязан начать работы не позднее «…..» …………………. 20….. г.
3.3. Исполнитель должен выполнить все работы в срок до «…..» …………………. 20….. г.
4. Права и обязанности сторон
4.1.1. Подготовить и предоставить Исполнителю помещение (место) для осуществления монтажа Оборудования в соответствии с рабочими чертежами компании — производителя Оборудования.
4.1.2. Обеспечить помещение (место) ресурсами, приведенными в Приложении №3.
4.1.3. В срок не позднее ………….. календарных дней до момента начала работ по монтажу Оборудования на Объекте, уведомить Исполнителя о своей готовности к монтажу Оборудования.
4.1.4. Обеспечить беспрепятственный доступ специалистов Исполнителя к Объекту.
4.1.5. Предоставить специалистам Исполнителя возможность проведения работ не менее ………… часов в день.
4.1.6. До момента прибытия Специалистов Исполнителя на Объект для осуществления монтажа Оборудование не нарушать упаковку Оборудования.
4.1.7. Обеспечить Специалистов Исполнителя ……………………………………………………
(местом проживания, хранения спец. одежды, инструмента, приборов и приспособлений и т.п.)
4.1.8. Обеспечить Специалистов Исполнителя иными необходимыми условиями для осуществления монтажа Оборудование.
4.1.9. Принять выполненные Исполнителем работы по акту приемки-передачи.
4.1.10. Оплатить Исполнителю работы указанные в п. 1.1. настоящего договора.
4.2.1. По согласованию с Исполнителем предоставить своих специалистов, имеющих необходимую квалификацию для выполнения работ
или привлечь для выполнения работ субподрядчика, специалисты которого имеют необходимую квалификацию.
4.2.2. Проверять ход и качество работ, выполняемых Исполнителем.
4.3.1. В течение …………………… рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в п. 4.1.3. договора, направить специалиста (ов) на Объект для осуществления монтажа.
4.3.2. Произвести все виды работ, перечисленные в приложении №1 в соответствии с действующими нормативно техническими документами, строительными нормами и правилами, проектной документацией.
4.3.3. При выполнении работ соблюдать требования законов, правил и иных правовых актов об охране окружающей среды и противопожарной безопасности.
4.4.Исполнитель имеет право:
4.4.1. Опломбировать Оборудование для предотвращения его эксплуатации до подписания акт приема-передачи.
4.4.2. Сдать выполненные работы Заказчику досрочно.
5.1. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения работ по настоящему договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Исполнителя.
5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты этапов работ предусмотренных п. 2.3. настоящего договора, он уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика.
5.3. В случае если работы не начаты или приостановлены по вине или просьбе Заказчика, то Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы договора за каждый день простоя.
5.4.В случае если Заказчик в разумный срок не оплатит выполненные работы, Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор и востребовать с Заказчика все материальные и моральные убытки в порядке, установленном действующим законодательством РФ, либо по договоренности сторон.
5.5. Исполнитель несет ответственность за произошедшую по его вине утрату и/или гибель имущества Заказчика. В этом случае Исполнитель обязан за свой счет заменить указанное имущество аналогичным или возместить причинённый Заказчику ущерб.
5.6. Исполнитель несет ответственность за ущерб причиненный третьему лицу в процессе выполнения работ, если не докажет, что ущерб был причинен вследствие обстоятельств, за которые отвечает Заказчик.
5.7. Уплата пени, штрафов и возмещение убытков не освобождает Стороны от взятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Исполнитель.
6. Порядок приемки и сдачи выполненных работ
6.1. Приемка результата работ осуществляется по приемо-сдаточному акту, в течение …. календарных дней после получения Заказчиком уведомления Исполнителя о готовности результата работ к приемке.
6.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Сторонами составляется двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения без дополнительной оплаты.
6.3. В случае немотивированного отказа Заказчика от подписания приемо-сдаточного акта в течение ………….….. календарных дней с момента получения Заказчиком, приемо-сдаточный акт считается принятым Заказчиком.
6.4. Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте обнаруженных недостатков, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя с оплатой затрат Исполнителем.
6.5. В случае разногласия между Заказчиком и Исполнителем по качеству произведенных работ, Заказчик вправе назначить квалификационную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию недостатков и их характера, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
7. Порядок расторжение договора
7.1. Досрочное расторжение договора мо возможно по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации, с возмещением понесенных убытков.
7.2. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
– задержка Исполнителем хода работ по его вине, когда срок их окончания, установленный в договоре, увеличивается более чем на один месяц;
– если отступления в работе от условий настоящего договора или иные недостатки результата работы не были устранены в установленный Заказчиком срок, либо являются неустранимыми и существенными.
7.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
– при остановке Заказчиком монтажа Оборудования, по причине, не зависящей от Исполнителя, на срок, превышающий …………………………………….. календарных дней;
– при утрате Заказчиком возможности дальнейшего финансирования работ.
7.4. При расторжении договора по совместному согласию Заказчика и Исполнителя результаты незавершенной работы передается Заказчику, который оплачивает Исполнителю стоимость выполненных работ в объеме, определяемом ими совместно.
7.5. Сторона, решившая расторгнуть договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
8. Гарантийные обязательства
8.1. Гарантия на все выполненные Исполнителем работы, оформленные в договоре, составляет 12 (двенадцать) месяцев.
8.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента сдачи всех работ Заказчику по приемо-сдаточному акту.
8.3. Если в период гарантийных обязательств обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальное использование Оборудования до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков. Устранение недостатков осуществляется Исполнителем за свой счет.
9.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров.
9.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
10.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.
10.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.
11. Заключительные положения
11.1.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
11.2. Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.
- Техническое задание.
- . Смета.
- Требования по обеспечению ресурсами.
- Акт приема-передачи выполненных работ.
источник